Şartlar ve Koşullar - Opta Group LP

Ana Sayfa » Şartlar ve Koşullar

Opta Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Şartlar ve Koşullar
1.	Tanımlar:
		a)	“Şartlar”, Mal, Ürün ve Ekipmanların (“Mallar”) alım satımına ilişkin bu şart ve koşulları ifade eder; bu şartlar ve koşullar Sözleşmeye dahil edilmiş olup Sözleşmenin bir parçasını oluşturur.
		b)	“Sözleşme”, Malların alım satımına ilişkin Satıcı ile Alıcı arasında (2. Maddenin hükümlerine tabi olarak) akdedilen ve aşağıdakileri içeren sözleşmeyi ifade eder:
			(i)	Satıcının teklif belgesi (teklif belgesinin ana metninde açıkça atıfta bulunularak dahil edilen belgeler (varsa) dahil) ve Alıcı tarafından bu teklifin kabulü; veya
			(ii)	Sipariş ve Satıcının bu siparişi kabul etmesi, işbu Koşullar ve herhangi bir ek yazılı anlaşma ile birlikte
		c)	“Teslimat”, “Teslim Edildi” veya “Teslimat” terimleri, aşağıdaki eylemi ifade eder:
			(i)	Malların Fabrika Çıkışı (Ex Works) şartıyla teslim edilmesi veya kullanıma sunulması; ya da Alıcı ile Satıcı arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça
		d)	“Teslimat Tarihi/Tarihleri”, Sözleşmede belirtilen ve Malların veya Malların taksitlerinin sırasıyla teslim edileceği tarih veya tarihleri; ya da Satıcı tarafından yapılan bildirim uyarınca bu tarihler için uzatılan tarih veya tarihleri ifade eder.
		e)	“ex Works”, Malların Satıcının tesislerinde veya belirtilen başka bir yerde Alıcının tasarrufuna sunulduğu, ancak ihracat gümrük işlemlerinden geçirilmemiş ve herhangi bir nakliye aracına yüklenmemiş olduğu anlamına gelir.
		f)	“Mallar”, bu Koşullara uygun olarak Satıcı tarafından tedarik edilecek olan, sözleşmede belirtildiği anda taşınabilir nitelikteki tüm eşyaları (özel olarak üretilmiş mallar dahil), bedelinin ödeneceği para, yatırım menkul kıymetleri ve alacak hakları hariç olmak üzere (malların herhangi bir taksiti veya parçaları dahil) ifade eder.
		g)	“Sipariş”, Alıcı tarafından Malların temini için verilen yazılı sipariş ve Siparişin ön yüzünde açıkça atıfta bulunularak dahil edilen belgeler (varsa) anlamına gelir.
		h)	“Taraf”, Satıcı veya Alıcı anlamına gelir; “Taraflar” ise her ikisini birden ifade eder.
		i)	“Alıcı”, Malların satışı için Satıcının teklifini kabul eden veya Mallar ve/veya Hizmetler için Sipariş veren kişi, firma veya şirket anlamına gelir.
		j)	“Alıcının İhlali”, bu Koşullarda açıklanan şekilde Alıcının yaptığı bir ihlali ifade eder.
		k)	“Satıcı”, Sipariş belgesinin ön yüzünde belirtilen Opta Minerals Inc. şirketi veya bu şirketin herhangi bir bağlı şirketi anlamına gelir.
2.	Bu Koşullardaki başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla eklenmiştir; bu Koşulların yorumlanmasında dikkate alınmayacak ve yorumlanmalarını etkilemeyecektir.
3.	Bağlam gerektirdiği durumlarda, tekil anlam taşıyan terimler (Sözleşmede tanımlanan terimler dahil) çoğul anlamı da kapsar ve bunun tersi de geçerlidir. “Yazılı” ve “yazılı olarak” terimleri, her türlü görünür çoğaltma yöntemini kapsar.
4.	Satıcı, Malları Sözleşme hükümlerine uygun olarak satacak ve Alıcı da bunları satın alacaktır.
5.	Bu Koşullar ile Sözleşmenin bir parçasını oluşturan diğer belgeler arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, aşağıdaki öncelik sırası geçerli olacaktır:
		a)	Taraflar arasında, bu Koşullardaki herhangi bir hükmün geçersiz kılınması konusunda mutabık kalındığı herhangi bir yazılı anlaşma;
		b)	Satıcının teklif belgesi ve teklif belgesinin ön yüzünde açıkça atıfta bulunularak dahil edilen belgeler (varsa);
		c)	Bu Koşullar; ve
		d)	Emir.
6.	Bu Koşullarda yapılacak hiçbir değişiklik, Alıcı ve Satıcının yetkili temsilcileri tarafından yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ve imzalanmadıkça bağlayıcı olmayacaktır. Alıcı tarafından Siparişinde veya Alıcıya ait başka herhangi bir belgede önerilen farklı şartlar, Sözleşmenin bir parçası haline gelmeyecektir.
7.	Satıcının yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak teyit edilmedikçe ve teyit edilene kadar hiçbir Sipariş, Satıcı tarafından kabul edilmiş sayılmayacaktır.
8.	Alıcı, herhangi bir Siparişin şartlarının (ilgili teknik özellikler dahil) doğruluğunu sağlamakla Satıcıya karşı sorumludur.
9.	Malların miktarı, kalitesi, tanımı ve her türlü teknik özellikleri, Satıcının teklifinde (Alıcı tarafından kabul edilmişse) veya Siparişte (Satıcı tarafından kabul edilmişse) belirtilenler ile aynı olacaktır. Satıcı, Malları geçerli yasal gerekliliklere uydurmak için gerekli olması halinde, bu değişikliklerin Malların kalitesini veya performansını önemli ölçüde etkilememesi koşuluyla, Malların teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
10.	Satıcı tarafından kabul edilmiş hiçbir Sipariş, Satıcının yazılı onayı olmadan ve Alıcının, iptal, değişiklik veya askıya alma sonucunda Satıcının uğradığı tüm kayıpları (kar kaybı dahil), maliyetleri (kullanılan tüm işçilik ve malzeme maliyetleri dahil), zararları, masrafları ve giderleri tam olarak tazmin edeceği şartıyla, Alıcı tarafından iptal edilemez, değiştirilemez veya askıya alınamaz.
11.	Malların fiyatı, Satıcı tarafından kabul edilen Sipariş’te belirtilen fiyat veya böyle bir Sipariş ya da kabulün bulunmaması halinde, Satıcı’nın yazılı teklifinde belirtilen fiyat olacaktır.
12.	Belirtilen tüm fiyatlar, teklifte belirtilen süre boyunca (ve herhangi bir süre belirtilmemişse, teklifin düzenlendiği tarihten itibaren yalnızca 30 gün boyunca) geçerlidir; bu sürenin sonunda Satıcı, Alıcıya bildirimde bulunmaksızın fiyatları değiştirebilir.
13.	Belirtilen fiyatlar, Satıcının yazılı teklifinde atıfta bulunulan Malların kapsamına dayanmaktadır. Sipariş edilen Malların kapsamı (teslimat tarihleri dahil) ile Satıcının teklifindeki kapsam arasında herhangi bir değişiklik olması durumunda, Satıcı, belirtilen fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
14.	Alıcı ile Satıcı arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, tüm fiyatlar Satıcı tarafından fabrika teslim (ex Works) esasına göre verilir; Satıcının Malları kendi tesisleri dışında bir yere teslim etmeyi kabul etmesi durumunda, Alıcı, nakliye, ambalajlama ve sigorta masraflarını Satıcıya ödemekle yükümlüdür.
15.	Fiyat, geçerli mal ve hizmet vergisi (“GST”) veya diğer devlet harçları ya da vergileri hariçtir; Alıcı, bu tutarları zaman zaman kanunla belirlenen oran ve usulde ek olarak ödemekle yükümlüdür. Vergiden muafiyet talep edilmesi halinde, Alıcı bir muafiyet belgesi sunmalıdır. Herhangi bir Hükümet Kanunu veya herhangi bir devlet kurumu ya da dairesi tarafından çıkarılan herhangi bir emir veya yönetmelik uyarınca Satıcı tarafından yapılan ek masraflar, Alıcı tarafından karşılanacaktır. Fiyat, Alıcı tarafından ödenmesi gereken herhangi bir stopaj vergisi düşüldükten sonraki net tutardır ve hiçbir durumda Alıcı, bu tür vergileri fiyattan kesme veya düşme hakkına sahip olmayacaktır.
16.	Satıcı, bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra Mallara uygulanacak veya Malları etkileyecek yasal düzenlemelerde veya mühendislik standartlarında değişiklik olması durumunda, (taraflarca yazılı olarak kararlaştırılacak şekilde) fiyatın yeniden belirlenmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.
17.	Siparişin kabulünden sonra, Satıcı, makul bir değerlendirme sonucunda Alıcının kredi itibarının yetersiz olduğunu veya Alıcının Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tutarları ödeyemeyeceğini tespit etmesi ya da Alıcının ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ödememesi durumunda, söz konusu Sipariş kapsamında ifayı askıya alma veya teslimatı erteleme hakkını saklı tutar (“Askıya Alma”). Satıcı, Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak söz konusu Askıya Alma durumunu Alıcıya tebliğ edecektir.
18.	Alıcı, Malların bedelini Satıcının fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeyecektir. Bedelin ödenme tarihi, Sözleşmenin temel şartlarından biridir. Ödeme makbuzları yalnızca talep üzerine düzenlenecektir.
19.	Alıcı, herhangi bir ödemeyi vade tarihinde yapmazsa, Satıcının sahip olduğu diğer hak veya hukuk yollarına halel getirmeksizin, Satıcı aşağıdakileri yapma hakkına sahip olacaktır:
		a)	Alıcıya yapılacak tüm diğer teslimatları ve/veya Hizmetleri askıya almak ve bunları 10. Madde uyarınca feshetmek (Alıcıya karşı herhangi bir zarardan sorumlu olmaksızın);
		b)	tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sözleşme veya Satıcı ile Alıcı arasında yapılan diğer herhangi bir sözleşme ya da anlaşma kapsamında Alıcıdan alınan her türlü tutarı – depozito veya teminat ödemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere – ilgili faturanın ödenmesine tahsis edebilir; ve
		c)	Alıcıdan, vade tarihinden itibaren ödemenin tam olarak gerçekleştirilmesine kadar, ödenmemiş tutar üzerinden Nova Scotia Kalkınma Bankası’nın ortalama Prime Lending Rate oranının üzerinde yıllık yüzde bir (%1) oranında günlük faiz tahsil edilecektir.
20.	Alıcı, Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, Satıcıya ödenmesi gereken herhangi bir tutarı alıkoyma, mahsup etme veya başka bir şekilde azaltma hakkına sahip değildir.
21.	Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Mallar Fabrika Kapısı teslim şartıyla teslim edilecektir.
22.	Sipariş edilen Malların kısmi teslimi/ifası caizdir. Malların taksitler halinde teslim edilmesi/ifası söz konusu olduğunda, her bir teslimat/ifa ayrı bir sözleşme teşkil eder; Satıcının bu Koşullara uygun olarak bir veya daha fazla taksiti teslim etmemesi veya ifa etmemesi ya da Alıcının bir veya daha fazla taksitte ilişkin herhangi bir talepte bulunması, Alıcıya Sözleşmenin tamamını feshedilmiş sayma hakkı vermez.
23.	Alıcı, Malların teslimatı üzerine bunları incelemekle yükümlüdür ve herhangi bir kusur olması durumunda, Malları teslim aldıktan sonra bir (1) hafta içinde Satıcıya bildirimde bulunmalıdır. Kusurlara ilişkin bu tür bildirimlere, ilgili kanıtlar eklenmelidir.
24.	Alıcı, Malları teslim aldıktan sonraki bir (1) hafta içinde kusurları Satıcıya bildirmezse, Malların söz konusu kısmını kabul etmiş sayılacaktır.
25.	Alıcı, (a) Malların kullanımını önemli ölçüde etkilemeyen kusurlar; (b) Malların işleyişini önemli ölçüde etkilemeyen küçük sapmalar veya eksiklikler; (c) Satıcının makul kontrolü dışında kalan nedenler nedeniyle teslimatı kabul etmemek veya teklifi reddetmek hakkına sahip olmayacaktır.
26.	Malların incelenmesi ve/veya kabulüyle ilgili her türlü masraf ve gider, Alıcı tarafından karşılanacaktır.
27.	Teslimat Tarihi/Tarihleri, Satıcının takdirine bağlı olarak ve Alıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, aşağıdaki olaylardan herhangi birinin neden olduğu, neden olabileceği veya neden olmuş olabilecek gecikmeleri makul bir şekilde yansıtacak ek süreler kadar uzatılabilir:
		a)	Bu belgede belirtilen Mücbir Sebep;
		b)	Bu şartlar ve koşullara göre Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik veya askıya alma
		c)	Alıcı tarafından Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali;
		d)	Satıcının yasalar uyarınca süre uzatımı talep etme hakkına sahip olduğu diğer her türlü durum.
28.	Satıcı, Alıcının herhangi bir eylemi veya ihmali nedeniyle meydana gelen gecikmelerden (Alıcının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birine uymaması da dahil olmak üzere, ancak bununla sınırlı olmamak üzere (“Alıcının İhlali”) dahil) sorumlu tutulamaz. Alıcının İhlali söz konusu olduğunda, Satıcı, Alıcının İhlali sonucunda maruz kaldığı maliyet artışını talep etme hakkına sahip olacaktır.
29.	Alıcı, teslimat için belirtilen zamanda Satıcıya yeterli teslimat talimatlarını vermezse, Satıcının sahip olduğu diğer hak veya hukuk yollarına halel getirmeksizin, Satıcı aşağıdakileri yapabilir:
		a)	Malları fiili teslimata kadar depolamak ve depolama ile ilgili makul masrafları (sigorta dahil) Alıcıya fatura etmek; veya
		b)	Malları elde edilebilecek en iyi fiyattan satacak ve (tüm makul depolama ve satış masraflarını düşürdükten sonra) Sözleşme’de belirtilen fiyatın altındaki farkı Alıcıya fatura edecektir.
30.	Satıcı, yalnızca hatalı olarak teslim edilen/ifşa edilen veya fazla tedarik edilen Mallar ya da bunların herhangi bir kısmı için kredi notu düzenleyecektir.
31.	Satıcı tarafından belirlenen tüm elleçleme ve nakliye masrafları, söz konusu Malların yanlış teslim edilmesi veya fazla teslim edilmesi durumları ya da bu masrafların, bu Şartlar ve Koşullar kapsamında garanti süresi içinde Satıcının yükümlülüklerini yerine getirmesi sonucu ortaya çıkması haricinde, Alıcı tarafından ödenecektir.
32.	Taraflar arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Malların hasar görmesi veya kaybolması riski, Malların Teslim Edilmesiyle birlikte Alıcıya geçer.
33.	Malların teslimi ve riskin devri veya bu Koşulların diğer herhangi bir hükmü ne olursa olsun, Malların mülkiyeti, Satıcı, Malların bedelinin tamamını ve Satıcı tarafından Alıcıya satılması kararlaştırılmış olup o tarihte ödemesi vadesi gelmiş olan diğer tüm Malların bedelini nakit veya tahsil edilebilir fonlar olarak tam olarak tahsil edene kadar Alıcıya geçmeyecektir.
34.	Satıcı, teslimat anında Malların teknik özelliklerine uygun olacağını ve önemli kusurlar içermeyeceğini garanti eder.
35.	Satıcı, 34. madde uyarınca hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:
		a)	Alıcı tarafından sağlanan herhangi bir çizim, tasarım veya teknik şartnameden kaynaklanan Mallardaki herhangi bir kusurla ilgili olarak;
		b)	normal aşınma ve yıpranma, kasıtlı hasar, ihmal, olağan dışı çalışma koşulları, Satıcının talimatlarına (sözlü veya yazılı) uyulmaması, Malların yanlış kullanımı, Satıcının onayı olmadan yapılan değişiklik veya onarımlar ya da Alıcı tarafından yapılan uygunsuz veya yetersiz bakımdan kaynaklanan herhangi bir kusurla ilgili olarak;
		c)	Malların, Sözleşme imzalanmadan önce Satıcı tarafından makul olarak tahmin edilemeyen veya Satıcıya bildirilmeyen bir şekilde, koşul altında ya da amaçla kullanılmış olması durumunda;
		d)	Malların toplam bedeli, ödeme vadesine kadar ödenmemişse;
36.	34. Maddede belirtilen garantiler haricinde, satıcı İŞBU BELGE İLE, AÇIK VEYA ZIMNİ OLMAK ÜZERE, AŞAĞIDAKİLER DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DİĞER TÜM GARANTİLERİ, KOŞULLARI VEYA DİĞER HÜKÜMLERİ AÇIKÇA REDDEDER: TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİ TÜM ZIMNİ GARANTİLER VE MALLARLA İLGİLİ OLARAK SATICI TARAFINDAN VEYA SATICI ADINA YAPILAN HERHANGİ BİR BEYANATtan KAYNAKLANABİLECEK TÜM GARANTİLER. BU SORUMLULUK REDDİ, MALLARIN HERHANGİ BİR TANIMI VEYA ÖRNEĞİ YA DA KALİTESİNDEN KAYNAKLANABİLECEK TÜM GARANTİLERİ DE KAPSAR.
37.	Malların kalitesi veya durumundaki herhangi bir kusur ya da teknik özelliklere uymaması nedeniyle Mallardan herhangi birine ilişkin geçerli bir talep, bu Koşullara uygun olarak Satıcıya bildirildiğinde, Satıcının tek sorumluluğu, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Malları onarmak veya Malları (ya da söz konusu parçayı) ücretsiz olarak değiştirmek ya da kusurlu Malların bedelini (veya fiyatın orantılı bir kısmını) iade etmek olacaktır.
38.	Bu Garantinin sağladığı haklar yalnızca Alıcı için geçerlidir.
39.	37. madde, tüm garanti talepleri konusunda Alıcının tek ve münhasır hukuk yolunu belirlemektedir.
40.	Malların İptali ve/veya Askıya Alınması
		Aşağıdaki durumlarda:
		a)	Alıcı, Sözleşmeyi ihlal etmişse; veya
		b)	Alıcı, alacaklılarıyla herhangi bir gönüllü anlaşma yaparsa veya (birey ya da firma olması halinde) iflas ederse ya da (şirket olması halinde) tasfiyeye girerse (birleşme veya yeniden yapılandırma amaçları dışında) veya bu tür bir tasfiyeye ilişkin bir karar alınır ya da karar kabul edilirse veya başka bir şekilde ödeme aczine düşerse ya da alacaklılarının yararına bu tür bir teklif, devretme veya anlaşma yaparsa ya da işleri için bir tasfiye memuru veya yönetici atanırsa ya da mahkemeye adli yönetici atanması için başvuruda bulunulursa ya da adli yönetim kararı altına alınırsa; veya
		c)	Alıcının herhangi bir mülkü veya varlığı üzerinde bir ipotek alacaklısı zilyetlik hakkı elde ederse veya bu varlıklar için bir tasfiye memuru atanırsa; veya
		d)	Alıcı, ticari faaliyetlerini durdurursa veya durdurmakla tehdit ederse;
		e)	Alıcının kontrolünde, Satıcının makul görüşüne göre Alıcının konumunu, haklarını veya menfaatlerini olumsuz yönde etkileyen bir değişiklik meydana gelmesi. (Bu alt maddenin amaçları doğrultusunda, “kontrol” terimi, ister sözleşme, ister hisse sahipliği ya da başka herhangi bir şekilde olsun, bir başkasının işlerini yönlendirme yeteneği anlamına gelir); veya
		f)	Satıcının makul görüşüne göre, Alıcının mali durumunda, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini etkileyebilecek nitelikte önemli bir değişiklik meydana gelirse; veya
		g)	Satıcı, yukarıda belirtilen olaylardan herhangi birinin Alıcı ile ilgili olarak gerçekleşmek üzere olduğunu makul bir şekilde öngörür ve Alıcıyı bu konuda bilgilendirirse,
	Satıcı, yazılı bir bildirimde bulunarak, (i) 40. maddede belirtilen olayların her birinin meydana gelmesi halinde Sözleşmeyi derhal feshetme veya Sözleşme kapsamındaki sonraki teslimatları, Alıcıya karşı herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve başka bir bildirimde bulunmaksızın askıya alma hakkına sahip olacaktır.
41.	Satıcının söz konusu fesih veya askıya alma konusunda yazılı bildirimde bulunması üzerine, (i) Mallar teslim edilmiş veya tamamlanmış ancak bedeli ödenmemişse, daha önce aksini öngören herhangi bir anlaşma veya düzenlemeye bakılmaksızın bedel derhal muaccel ve ödenir hale gelir, ve (ii) Satıcı, Alıcı tarafından verilen teminatları veya ödenen paraları elinde tutma ve söz konusu teminatları veya paraları, Satıcının uğradığı tespit edilen zarar ve kayıplara karşı mahsup etme hakkına sahip olacaktır; Alıcı tarafından bu tür bir teminat veya ödeme yapılmamışsa, Satıcı bu tutarı başka yollarla tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
42.	Satıcının Sözleşmeyi feshetmesi, Alıcıyı fesih tarihi itibarıyla veya öncesinde tahakkuk etmiş ya da vadesi gelmiş mevcut yükümlülüklerinden muaf tutmaz.
43.	Sözleşme uyarınca Satıcıya tanınan haklar ve hukuk yolları, kanun veya hakkaniyet ilkeleri kapsamında mevcut olan diğer hak ve hukuk yollarına ek niteliktedir ve bunları sınırlamaz veya etkilemez.
44.	Sözleşmenin Satıcı tarafından yerine getirilmesi, aşağıdaki koşullara bağlıdır:
		a)	Malların varış yeri ve kullanım amacı doğrultusunda, Alıcı tarafından ilgili makamlardan gerekli tüm ihracat lisansları, izinleri, ruhsatları ve diğer onayların alınması;
		b)	Satıcının herhangi bir devlet kurumu veya başka bir düzenleyici makamdan herhangi bir izin veya lisansa sahip olması gerekiyorsa, söz konusu izin veya lisansın Satıcıya gerekli zamanda verilmiş olması;
45.	Alıcı, yükümlülüklerini ve Sözleşmenin ifasını etkileyen tüm ilgili kanunlara, kurallara, yönetmeliklere ve tüzüklere (Malların ihracatı, yeniden ihracatı veya ithalatıyla ilgili her türlü kanun ve yönetmelik dahil) uyacak ve gerekli tüm izin ve lisansları kendi masraf ve giderleri ile temin edecektir. Alıcının yürürlükteki kanun veya yönetmeliklere aykırı davranması halinde Satıcı, ifayı askıya alabilir.
46.	Söz konusu mallara ilişkin sözleşmelerin aracılık edilmesi veya bu mallarla bağlantılı olarak diğer ekonomik kaynakların sağlanması ya da bu tür bir devir yoluyla, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan ambargolara aykırı bir durum ortaya çıkmayacaktır; bu değerlendirmede, yurt içi ticari faaliyetlere getirilen kısıtlamalar ve söz konusu ambargoların aşılmasına yönelik yasaklar da dikkate alınacaktır.
47.	Yetkili makamların veya Satıcının ihracat kontrolü denetimleri yapabilmesi için gerekli olması halinde, Alıcı, Satıcının talebi üzerine, Satıcı tarafından sağlanan Malların ilgili nihai müşterisi, ilgili varış yeri ve ilgili kullanım amacı ile mevcut tüm ihracat kontrol kısıtlamalarına ilişkin tüm bilgileri derhal Satıcıya sağlayacaktır.
48.	Alıcı, Alıcı’nın ihracat kontrol düzenlemelerine uymamasından kaynaklanan veya bununla ilgili her türlü talep, dava, işlem, para cezası, kayıp, masraf ve zararlardan Satıcı’yı tazmin edecek ve sorumlu tutmayacaktır; ayrıca Alıcı, bundan kaynaklanan tüm kayıp ve masrafları Satıcı’ya ödeyecektir.
49	Sözleşmede aksini belirten herhangi bir hükme bakılmaksızın ve yasaların gerektirdiği ölçüde hariç olmak üzere, Satıcı, Satıcının personeli, Satıcının bağlı şirketleri ve Satıcının alt yüklenicilerinin, ister sözleşmeden, ister haksız fiilden (ihmal veya kusursuz sorumluluk dahil), ister tazminat yoluyla veya başka herhangi bir hukuki ya da hakkaniyete dayalı teoriye dayalı olsun, herhangi bir eylem veya ihmalden kaynaklanan toplam sorumluluğu, Malların sözleşme bedelini aşmayacaktır;
50.	Satıcı, Alıcıya karşı herhangi bir kâr kaybı (fiili veya beklenen), kullanım kaybı, üretim kaybı (hidrokarbon kaybı dahil), sözleşme kaybı, fırsat kaybı, gelir kaybı, sermaye maliyeti, yenileme maliyetleri, şerefiye kaybı, itibar kaybı, bilgi veya veri kaybı, üçüncü taraf sözleşmelerinden kaynaklanan kayıplar, iş kesintisi nedeniyle oluşan kayıplar, faiz kaybı, güç kaybı, satın alınan veya ikame edilen gücün maliyeti, üçüncü şahısların sözleşmeye dayalı talepleri veya dolaylı, arızi, özel, cezai, güven kaynaklı, sonuçsal veya diğer zararlar dahil olmak üzere, bu Sözleşme kapsamındaki satıcının ifası veya ifa etmemesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan kayıp veya zararlar da dahil olmak üzere, bunların sözleşmeye, haksız fiile veya başka herhangi bir hukuki teoriye dayalı olup olmadığına bakılmaksızın, Alıcıya karşı herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.
51.	Satıcı, Mallarla ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki herhangi bir gecikme veya yerine getirilmemesi durumunda, söz konusu gecikme veya yerine getirilmeme mücbir sebepten kaynaklanıyorsa, Alıcıya karşı sorumlu tutulmayacak veya Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmayacaktır. Bu maddenin amaçları doğrultusunda, mücbir sebep, Satıcının makul kontrolü dışındaki öngörülemeyen her türlü olayı ifade eder; bunlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğal afetler, hükümet veya herhangi bir yetkili makamın eylemleri, lisansların verilmemesi, ülkeler arası düşmanlıklar, savaş, ayaklanma, iç kargaşa, iç savaş, isyan, ablukalar, ithalat veya ihracat düzenlemeleri ya da ambargolar, sağanak yağışlar, donma, ulusal olağanüstü hal, deprem, yangınlar, patlama, sel, kasırga veya diğer olağanüstü hava koşulları ya da doğal afetler, terör eylemleri, kazalar, sabotajlar, grevler, malzeme veya tedarik sıkıntısı, bulaşıcı hastalıklar, salgınlar ile bu tür olaylara bağlı seyahat kısıtlamaları veya seyahat uyarıları gibi, Satıcının makul kontrolü dışındaki öngörülemeyen olaylar anlamına gelir. Sözleşmenin ifasında meydana gelen herhangi bir gecikme veya ifa edilememesi, Satıcının bir alt yüklenicisinin gecikmesinden kaynaklanıyorsa ve bu durum Satıcının kontrolü dışında ve Satıcının kusuru veya ihmali olmaksızın meydana gelmişse, Satıcı bu gecikme nedeniyle herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.
52.	Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine halel getirmeksizin, mücbir sebep durumunun altı (6) aydan fazla sürmesi halinde, Satıcı Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda, Satıcıya, halihazırda teslim edilmiş/yürütülmüş Malların bedeli, makul bir şekilde sipariş edilmiş malzeme veya malların maliyeti, Malların tamamlanması beklentisiyle makul bir şekilde yapılan diğer harcamalar ile Satıcının ekipmanının kaldırılması ve personelinin geri çekilmesi için gereken makul maliyetler geri ödenecektir.
53.	Alıcı, Satıcının önceden yazılı onayı olmadan Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinin hiçbirini devredemez; söz konusu onay, Satıcının yetkili temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Her türlü devretme veya devir girişimi geçersiz sayılır. Satıcı, onayını verirken bazı şartlar koşabilir.
54.	Satıcı, Alıcının önceden yazılı onayı olmaksızın Sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birini (alacaklar dahil) devredebilir.
55.	Satıcı, Alıcının önceden onayını almaksızın Sözleşmenin ifasını veya Sözleşmenin herhangi bir kısmını alt yüklenicilere devredebilir.
56.	Malların teslimatı ile ilgili olarak belirtilen tüm sevkiyat şartları, zaman zaman değiştirilen, tamamlanan veya revize edilen Incoterms 2000 veya bunun en son sürümüne uygun olacaktır.
57.	Alıcı, yükümlülüklerini ve Sözleşmenin ifasını etkileyen tüm ilgili kanunlara, kurallara, yönetmeliklere ve tüzüklere uyacak, gerekli tüm izin ve ruhsatları kendi masraf ve giderleri ile temin edecek ve talep üzerine Satıcıya, Alıcının bu kurallara uyumuna ilişkin bilgi veya belgeleri sunacak; ayrıca Satıcının Sözleşmenin ifası ile ilgili olarak geçerli olan kanunlara, kurallara, yönetmeliklere ve gerekliliklere uymasını sağlamak için gerekli olan diğer tüm bilgi ve belgeleri de sağlayacaktır.
58.	Bu Koşullar kapsamında Taraflardan herhangi birinin diğerine vermesi gereken veya vermesine izin verilen her türlü bildirim, yazılı olarak yapılmalı ve ilgili Tarafın yetkili temsilcileri tarafından imzalanarak, diğer Tarafın kayıtlı ofisine, ana iş yerine veya bildirimde bulunan Tarafa ilgili zamanda bildirilmiş olabilecek başka bir adrese gönderilmelidir. Bildirimler e-posta, faks veya elden ya da ön ödemeli taahhütlü posta yoluyla teslim edilebilir ve aşağıdaki şekilde tebliğ edilmiş sayılır: (i) e-posta, faks veya elden teslim edilmesi halinde, teslimat anında; (ii) ön ödemeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde, postaya verildikten 3 iş günü sonra;
59.	Satıcının, Alıcı tarafından Sözleşmede yapılan herhangi bir ihlali affetmesi, aynı hükmün veya başka herhangi bir hükmün daha sonraki ihlallerinden feragat edildiği anlamına gelmez. Satıcının, Sözleşme kapsamındaki hakkını kullanmakta gecikmesi, ertelemesi veya kullanmamayı tercih etmesi, daha sonraki bir tarihte bu hakkı kullanma imkânını etkilemez.
60.	Bu Koşulların herhangi bir hükmünün, herhangi bir yetkili makam tarafından tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm, bu geçersizlik veya uygulanamazlığı ortadan kaldırmak için gerekli olduğu ölçüde yorumlanacak, sınırlandırılacak veya gerekirse ayrılacaktır; bu Koşulların diğer hükümlerinin geçerliliği ve söz konusu hükmün geri kalan kısmı bundan etkilenmeyecek ve tam olarak yürürlükte kalacaktır.
61.	Aksi açıkça belirtilmedikçe, Sözleşmenin süresi dolması veya feshedilmesi durumunda hiçbir hüküm geçerliliğini sürdürmez.
62.	Sözleşme (bu Koşullar dahil), Ontario Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konvansiyonu’nun uygulanması, kanunların izin verdiği ölçüde hariç tutulacaktır. Taraflar, Sözleşmenin şartları ve/veya ifası ile ilgili uyuşmazlıkların yanı sıra aralarında ortaya çıkabilecek diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü için Kanada’nın Ontario Eyaleti’ndeki Eyalet veya Federal Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini ve yargılama yerini kabul ederler.
63.	Bu Koşullarda veya Malların teknik özelliklerinde yer alan hiçbir hüküm, Satıcının, Alıcı ile rekabet edebilecek kişiler de dahil olmak üzere herhangi bir başka kişiye Mal satmasını kısıtlayacak veya yasaklayacak şekilde yorumlanamaz.

Opta Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Şartlar ve Koşullar